Priser

Tidsoverslaget er 1,5-10 timer for det udenretlige arbejde forud for aktivering af retshjælpsforsikring: gennemgangen, vurderingen og en eventuel henvendelse til entreprenøren eller håndværkeren. Tidsforbruget afhænger af sagens kompleksitet, omfanget af materiale og antallet af udkast, og om alt foreligger fra start. Skal retshjælpsforsikringen aktiveres, får du et særskilt overslag.

Jeg gennemgår din byggesag, vurderer, hvad der skal ske, og retter henvendelse til entreprenøren eller håndværkeren. Det omfatter:

• Mangler - reklamation, afhjælpningsret og afslag
• Forsinkelse - dagbod, tidsfristforlængelse og erstatning
• Ekstraarbejder - om de er aftalt, varslet og dokumenteret
• Henvendelse til entreprenøren - et begrundet krav på dine vegne

Tidsoverslaget er 2-5 timer for vurderingen, varslet, ophævelsen og registreringen af det udførte arbejde. Tidsforbruget afhænger af, hvor langt arbejdet er nået, og om I er enige om, hvad der er udført. Det afhænger også af, om alt materiale foreligger fra start.

Vil du hæve aftalen med entreprenøren eller håndværkeren, skal det ske, så det kan holde i en retssag. Jeg vurderer grundlaget og fører dig gennem forløbet, så der ikke er en finger at sætte på det. Det omfatter:

• Regelsættet - om AB-Forbruger, AB 18 eller ingen AB-vilkår gælder, og hvad det kræver af ophævelsen
• Hævegrundlaget - om misligholdelsen er væsentlig nok, og om håndværkeren har haft sin ret til at afhjælpe
• Varsel og ophævelse - skrevet, så brevene kan fremlægges i retten
• Registreringen - af det udførte arbejde, før en ny håndværker går i gang

• Møde af 40 minutters varighed, hvis du kun har brug for afklaring
• Du sender dagsorden og eventuelle dokumenter på forhånd, så mødet er forberedt
• Konkrete svar på dine spørgsmål

Jeg rådgiver ejerforeningen om byggesagen, før entrepriseaftalen indgås, og gennemgår og forhandler kontrakten med entreprenøren. Ydelsen omfatter:

• Entreprisekontrakten ved renovering, ombygning eller tilbygning: kontraktens opbygning, AB 18 og entreprenørens fravigelser, pris og budget, betingelser, tid og dagbod
• Betalingsplan og sikkerhed, aflevering og mangler, ekstraarbejder og tvister
• Forhandling af vilkårene med entreprenøren og et tillæg til kontrakten med de aftalte vilkår, klar til underskrift
• Det vedtægtsmæssige grundlag: hvad bestyrelsen selv må, og hvornår beslutningen skal på generalforsamlingen
• Mandatet: en klar økonomisk ramme for, hvad bestyrelsen kan skrive under på
• Rådgiveraftalen: aftalen med ingeniør eller arkitekt
• Økonomien: lån, opsparing og fordeling på ejerne
• Adgang til lejlighederne: varsling, så projektet ikke går i stå
• Bestyrelsens ansvar: mandat, frister og dokumentation
• Ét samlet brev til bestyrelsen med mine bemærkninger og konkrete forslag til forbehold

Ydelsen dækker forløbet, indtil entrepriseaftalen er indgået. Byggeteknisk rådgivning og bistand under byggeriet er ikke omfattet.

Tidsoverslaget er 1-3 timer pr. opgave, afhængigt af omfanget. Det omfatter gennemgangen og vurderingen af sagen og rådgivningen af bestyrelsen. Tidsforbruget afhænger af sagens kompleksitet og omfanget af materiale. Det afhænger også af, om alt materiale foreligger fra start, eller om jeg skal bede om mere og gennemgå det.

Har bestyrelsen brug for hjælp til en konkret sag i foreningen, rådgiver jeg foreningen. Det kan for eksempel være:

• Adgang til lejlighederne - varsel, ejerens indsigelser og fogedretten, når adgangen skal gennemtvinges
• Fordelingstal og udgifter - om fordelingen følger vedtægten, og om tallene kan ændres
• Særudgifter - altaner, vinduer og installationer i den enkelte lejlighed
• Vedligeholdelsespligten - hvad foreningen og ejeren hver især skal
• Generalforsamlingen - om en beslutning er gyldig

• Møde af 40 minutters varighed, hvis du kun har brug for afklaring
• Du sender dagsorden og eventuelle dokumenter på forhånd, så mødet er forberedt
• Konkrete svar på dine spørgsmål

Tidsoverslaget er 2-10 timer for det udenretlige arbejde forud for aktivering af retshjælpsforsikring: gennemgangen, vurderingen og en eventuel henvendelse til entreprenøren. Tidsforbruget afhænger af sagens kompleksitet, omfanget af materiale og antallet af udkast, og om alt foreligger fra start. Skal retshjælpsforsikringen aktiveres, får du et særskilt overslag på det.

Jeg gennemgår foreningens byggesag, vurderer, hvad der skal ske, og retter henvendelse til entreprenøren på foreningens vegne. Det omfatter:

• Mangler - reklamation, afhjælpning og afslag
• Forsinkelse - dagbod og erstatning
• Ekstraarbejder og slutopgørelse - foreningens indsigelser
• Henvendelse til entreprenøren - et begrundet krav på foreningens vegne

Tidsoverslaget er 2-5 timer for vurderingen, påkravet, ophævelsen og stadeforretningen. Tidsforbruget afhænger af, hvor langt byggeriet er nået, og om foreningen og entreprenøren er enige om arbejdets stade. Det afhænger også af, om alt materiale foreligger fra start.

Vil foreningen hæve aftalen med entreprenøren, rådgiver jeg bestyrelsen og fører foreningen gennem forløbet, så det kan bære en sag, og der ikke er en finger at sætte på det. Det omfatter:

• Aftalegrundlaget og mandatet - om AB 18 er vedtaget, og om bestyrelsen kan træffe beslutningen
• Hævegrundlaget - om misligholdelsen er væsentlig nok, og om entreprenøren stadig har ret til at afhjælpe
• Påkrav, ophævelse og stadeforretning - skrevet og holdt, så det kan fremlægges
• Sikkerheden og opgørelsen - træk på garantien, færdiggørelsen og tabet

Jeg gennemgår foreningens nuværende vedtægter og udarbejder nye, der passer til foreningen, med rådgivning i forhold til normalvedtægten. Ydelsen omfatter:

• De nuværende vedtægter: hvad de siger, hvor de afviger fra normalvedtægten, og om de holder sig inden for ejerlejlighedslovens ufravigelige regler
• Fordelingsgrundlaget og vedligeholdelsespligten: hvordan fællesudgifterne fordeles, og hvad foreningen og ejerne hver især skal vedligeholde
• Bestyrelsens kompetence: hvad bestyrelsen må, og hvad der kræver generalforsamlingen
• Ændringerne: fx begrænsning af korttidsudlejning, online generalforsamling eller pant for foreningens krav, og hvilket flertal og hvilke samtykker hver ændring kræver
• Forslaget til generalforsamlingen: de nye vedtægter klar til vedtagelse, og hvad tinglysningen kræver
• Ét samlet brev til bestyrelsen med mine bemærkninger og et udkast til nye vedtægter

Ydelsen dækker forløbet, indtil forslaget er klar til generalforsamlingen. Ikke omfattet: min deltagelse i generalforsamlingen, anmeldelsen til tinglysning og afgiften til den og bistand i en tvist om, hvorvidt en beslutning er gyldig.

• Udarbejdelse af testamente
• Vejledning om registrering ved Centralregisteret for Testamenter og underskrift for notarRetsafgiften på 300 kr. (takst 2026) for underskriften hos notaren er ikke omfattet af prisen. Registreringen i Centralregisteret for Testamenter koster ikke ekstra.
• Jeg ordner det hele, og du skal blot møde op hos notaren og skrive under

• Udarbejdelse af ægtepagt
• Tinglysning af ægtepagtenTinglysningsafgiften på 1.850 kr. (takst 2026) er ikke omfattet af prisen.

• Udarbejdelse af gældsbrev, f.eks. ved familielån
• Typisk rente- og afdragsfrit
• Vilkår om opsigelse og indfrielse
• Rådgivning om, hvad I bør vælge, herunder de afgiftsmæssige konsekvenser af hvert valg

• Møde af 40 minutters varighed, hvis du kun har brug for afklaring
• Du sender dagsorden og eventuelle dokumenter på forhånd, så mødet er forberedt
• Konkrete svar på dine spørgsmål

• Særligt relevant, når I køber bolig sammen uden at være gift
• Ejerandele og fordeling af udbetaling, terminer og løbende udgifter
• Vedligeholdelse og forbedringer af boligen
• Hvad der sker, hvis I går fra hinanden: forkøbsret, overtagelse eller salg
• Fordeling af provenuet og vilkår ved dødsfald

• Udarbejdelse af aftalen for jeres barn eller børn
• Rådgivning om, hvad aftalen bør regulere

Tidsoverslaget er 2-10 timer for det udenretlige arbejde forud for aktivering af retshjælpsforsikring: gennemgangen, vurderingen og en eventuel henvendelse til sælger. Tidsforbruget afhænger af sagens kompleksitet, omfanget af materiale og antallet af udkast, og om alt foreligger fra start. Skal retshjælpsforsikringen aktiveres, får du et særskilt overslag på det.

Jeg gennemgår din sag og retter henvendelse til sælger på dine vegne. Det omfatter:

• Tilstandsrapporten - om skaden var beskrevet og fik den rigtige karakter
• Sælgers ansvar - svig, garanti eller forkerte oplysninger
• Reklamation og forældelse - hvornår du skal handle
• Henvendelse til sælger - et begrundet krav på dine vegne

• Møde af 40 minutters varighed, hvis du kun har brug for afklaring
• Du sender dagsorden og eventuelle dokumenter på forhånd, så mødet er forberedt
• Konkrete svar på dine spørgsmål

Tidsoverslaget er 3-10 timer for det udenretlige arbejde forud for aktivering af retshjælpsforsikring: gennemgangen, vurderingen, en eventuel indsigelse og klagen til Ankenævnet for Forsikring. Tidsforbruget afhænger af sagens kompleksitet, omfanget af materiale og antallet af udkast, og om alt foreligger fra start. Skal retshjælpsforsikringen aktiveres, får du et særskilt overslag.

Har ejerskifteforsikringen eller husforsikringen afvist din skade, gennemgår jeg afslaget og udarbejder klagen til Ankenævnet for Forsikring. Det omfatter:

• Policen og forsikringsbetingelserne - om afslaget holder
• Dokumentationen - hvad skaden skyldes, og hvor gammel den er
• Hvor kravet hører hjemme - hos ejerskifteforsikringen, husforsikringen, sælger eller den bygningssagkyndige
• Indsigelse til selskabet - en begrundet indsigelse, hvis afslaget ikke holder

• Gennemgang af købsaftale og handlens dokumenter
• Rådgivningssamtale
• Indføring af forbehold og betingelser for handlens godkendelse
• Forhandling med sælger og ejendomsmægler
• Sparring gennem hele processen
• Berigtigelse af handlen: skøde, tinglysning og frigivelse af købesummenTinglysningsafgift er ikke omfattet. Afgiften er 0,6 pct. af købesummen, oprundet til nærmeste hundrede, plus en fast afgift på 1.850 kr. (beregn den her)
• Tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring

• Gennemgang af købsaftale og handlens dokumenter
• De særlige fritidshusregler om anvendelse og udlejning
• Rådgivningssamtale
• Indføring af forbehold og betingelser for handlens godkendelse
• Forhandling med sælger og ejendomsmægler
• Sparring gennem hele processen
• Berigtigelse af handlen: skøde, tinglysning og frigivelse af købesummenTinglysningsafgift er ikke omfattet. Afgiften er 0,6 pct. af købesummen, oprundet til nærmeste hundrede, plus en fast afgift på 1.850 kr. (beregn den her)
• Tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring

• Gennemgang af købsaftale og handlens dokumenter herunder projektmateriale
• Rådgivningssamtale
• Indføring af forbehold og betingelser for handlens godkendelse
• Forhandling med sælger og ejendomsmægler
• Sparring gennem hele processen
• Berigtigelse af handlen: skøde, tinglysning og frigivelse af købesummenTinglysningsafgift er ikke omfattet. Afgiften er 0,6 pct. af købesummen, oprundet til nærmeste hundrede, plus en fast afgift på 1.850 kr. (beregn den her)
• Vilkår om færdiggørelse, forsinkelse og ændringer undervejs

• Gennemgang af købsaftale og handlens dokumenter
• Rådgivningssamtale
• Indføring af forbehold og betingelser for handlens godkendelse
• Forhandling med sælger og ejendomsmægler
• Sparring gennem hele processen
• Berigtigelse af handlen: skøde, tinglysning og frigivelse af købesummenTinglysningsafgift er ikke omfattet. Afgiften er 0,6 pct. af købesummen, oprundet til nærmeste hundrede, plus en fast afgift på 1.850 kr. (beregn den her)
• Servitutter, lokalplan og vilkår om jordbundsforhold

• Skøde og tinglysning af handlenTinglysningsafgift til staten er ikke omfattet. Afgiften er 0,6 pct. af købesummen, oprundet til nærmeste hundrede, plus en fast afgift på 1.850 kr. (beregn den her)
• Refusionsopgørelse
• Frigivelse af købesummen

• Tinglysning af skøde eller andre rettigheder over fast ejendomTinglysningsafgift til staten er ikke omfattet. Afgiften er 0,6 pct. af købesummen, oprundet til nærmeste hundrede, plus en fast afgift på 1.850 kr. (beregn den her)
• Herunder overdragelse mellem ægtefæller ved skilsmisse

• Gennemgang af købsaftale og handlens dokumenter
• Rådgivningssamtale
• Indføring af forbehold og betingelser for handlens godkendelse
• Forhandling med sælger og ejendomsmægler
• Sparring gennem hele processen
• Berigtigelse af handlen: skøde, tinglysning og frigivelse af købesummenTinglysningsafgift er ikke omfattet. Afgiften er 0,6 pct. af købesummen, oprundet til nærmeste hundrede, plus en fast afgift på 1.850 kr. (beregn den her)
• Foreningens vedtægter, regnskab og generalforsamlingsreferat

• Gennemgang af købsaftale og handlens dokumenter
• Rådgivningssamtale
• Indføring af forbehold og betingelser for handlens godkendelse
• Forhandling med sælger og ejendomsmægler
• Sparring gennem hele processen
• Berigtigelse af handlen: skøde, tinglysning og frigivelse af købesummenTinglysningsafgift er ikke omfattet. Afgiften er 0,6 pct. af købesummen, oprundet til nærmeste hundrede, plus en fast afgift på 1.850 kr. (beregn den her)
• Udarbejdelse af lejekontrakt til udlejning til dit barn

• Gennemgang af købsaftale og handlens dokumenter
• Rådgivningssamtale
• Indføring af forbehold og betingelser for handlens godkendelse
• Forhandling med sælger og ejendomsmægler
• Sparring gennem hele processen
• Berigtigelse af handlen: skøde, tinglysning og frigivelse af købesummenTinglysningsafgift er ikke omfattet. Afgiften er 0,6 pct. af købesummen, oprundet til nærmeste hundrede, plus en fast afgift på 1.850 kr. (beregn den her)
• Særlige forhold om jord, bygninger og bopælspligt

• Møde af 40 minutters varighed, hvis du kun har brug for afklaring
• Du sender dagsorden og eventuelle dokumenter på forhånd, så mødet er forberedt
• Konkrete svar på dine spørgsmål

Jeg gennemgår handlens dokumenter sammen med dig, før du skriver under. Ydelsen omfatter:

• Købsaftalen - om vilkårene passer til handlen, typisk SEGES' standardkontrakt
• Sælger-køber-erklæringen - sælgers svar og de spørgsmål, der har afgjort sager i retspraksis
• § 4 - hvad det betyder, at du skriver under på at have undersøgt hesten
• Veterinærundersøgelsen - hvilken undersøgelse der giver mening, herunder røntgen
• Fristerne - de to reklamationsfrister fra købsdagen
• Pant og risiko - om hesten er pantsat, og hvornår risikoen går over
• Sælgers ansvarsfraskrivelse - hvad den dækker, og hvornår den ikke holder
• Voldgiftsklausulen - om den er gyldig og fornuftig
• Forbrugerkøb eller civilkøb - hvilke regler der gælder

Tidsoverslaget er 2-6 timer for vurderingen, reklamationen, ophævelsen og opgørelsen af kravet. Tidsforbruget afhænger af, hvor meget dyrlægemateriale der er, og om sælger bestrider manglen. Det afhænger også af, om alt materiale foreligger fra start.

Vil du hæve købet af en hest, skal det ske til tiden og på et grundlag, der kan bære en retssag. Jeg fører dig gennem forløbet og opgør kravet, så der ikke er en finger at sætte på det. Det omfatter:

• Reklamationen og ophævelsen - to meddelelser, hver til tiden og på skrift
• Hævegrundlaget - om manglen er væsentlig, og om den var der, da risikoen gik over
• Opgørelsen - købesummen og de dokumenterede udgifter
• Hesten imens - omsorgen, tilbageleveringen og din tilbageholdsret

• Møde af 40 minutters varighed, hvis du kun har brug for afklaring
• Du sender dagsorden og eventuelle dokumenter på forhånd, så mødet er forberedt
• Konkrete svar på dine spørgsmål

Kan sagen ikke løses ved forhandling, fører jeg den ved domstolene eller ved voldgift. Sagen omfatter typisk:

• Mangler ved hesten - reklamationen og kravet om ophævelse, afslag eller erstatning
• Voldgiftsklausulen - om den er bindende
• Syn og skøn - dyrlægens vurdering af hesten
• Forenklet proces - ved mindre krav
• Forlig - når en aftale er bedre end en dom

Læs om retshjælpsforsikring og hvad en retssag koster.

Tidsoverslaget er 2-3 timer for det udenretlige arbejde forud for aktivering af retshjælpsforsikring: gennemgangen, vurderingen og en eventuel henvendelse til naboen. Tidsforbruget afhænger af sagens kompleksitet, omfanget af materiale og antallet af udkast, og om alt foreligger fra start. Skal retshjælpsforsikringen aktiveres, får du et særskilt overslag på det.

Jeg gennemgår og vurderer sagen og retter eventuelt henvendelse til naboen, før der anmodes om hegnsyn. Det omfatter:

• Hører sagen under hegnsynet? - om hækken eller beplantningen har hegnsfunktion
• Henvendelse til naboen - et begrundet krav, før hegnsyn sættes i gang
• Hegnsynet - jeg aktiverer din retshjælpsforsikring, hvis sagen ikke løses udenretligt

Tidsoverslaget er 2-3 timer for det udenretlige arbejde forud for aktivering af retshjælpsforsikring: gennemgangen, vurderingen og en eventuel henvendelse til naboen. Tidsforbruget afhænger af sagens kompleksitet, omfanget af materiale og antallet af udkast, og om alt foreligger fra start. Skal retshjælpsforsikringen aktiveres, får du et særskilt overslag på det.

Jeg gennemgår og vurderer sagen og retter eventuelt henvendelse til naboen, før der tages skridt til en skelforretning. Det omfatter:

• Sagens oplysninger - skellets forløb, og hvor uenigheden ligger
• Henvendelse til naboen - et begrundet krav, før skelforretning sættes i gang
• Skelforretningen - jeg aktiverer din retshjælpsforsikring, hvis sagen ikke løses udenretligt

Jeg fører sagen mod naboen for dig. Det omfatter:

• Sagens styrke - om generne går ud over det, man skal tåle som nabo (tålegrænsen), og hvad domstolene tidligere har afgjort i lignende sager
• Syn og skøn - en uvildig skønsmand vurderer og dokumenterer generne
• Retshjælpsforsikring - jeg undersøger, om din forsikring dækker dine omkostninger, og søger dækning
• Omkostninger - du får et overslag, før sagen går i gang
• Forlig - jeg vurderer løbende, om en aftale med naboen er bedre end en dom

Tidsoverslaget er 2-3 timer for det udenretlige arbejde forud for aktivering af retshjælpsforsikring: gennemgangen, vurderingen og advokatbrevet til naboen. Tidsforbruget afhænger af sagens kompleksitet, omfanget af materiale og antallet af udkast til brevet, og om alt foreligger fra start. Skal retshjælpsforsikringen aktiveres, får du et særskilt overslag på det.

Jeg gennemgår sagen og sender et advokatbrev til naboen om naboretlige gener, fx træer, skygge, indkig og støj. Det omfatter:

• Vurdering af kravet - om det holder, før brevet sendes
• Brevet - dit krav, begrundelsen og en frist
• Dokumentation - billeder, målinger og korrespondance
• Naboens svar - forhandling og forlig

• Møde af 40 minutters varighed, hvis du kun har brug for afklaring
• Du sender dagsorden og eventuelle dokumenter på forhånd, så mødet er forberedt
• Konkrete svar på dine spørgsmål

• Vurderingen - sagens styrke og din risiko
• Omkostninger - overslag og risikoen for at skulle betale modpartens omkostninger
• Retshjælpsforsikring - de fleste har retshjælpsforsikring gennem deres indboforsikring. Jeg undersøger, om policen dækker sagen, og søger dækning hos forsikringsselskabet
• Selvrisiko og maksimum - hvad du selv skal betale
• Fri proces - hvis forsikringen ikke dækker
• Sagen - jeg fører den med forsikringsdækning
• Forenklet proces - ved mindre krav
• Forlig - løbende vurdering af, om en aftale er bedre

• Møde af 40 minutters varighed, hvis du kun har brug for afklaring
• Du sender dagsorden og eventuelle dokumenter på forhånd, så mødet er forberedt
• Konkrete svar på dine spørgsmål

• Udarbejdelse af standardiseret entreprisekontrakt eller rammeaftale til professionelle entreprenører
• Aftalevilkår, betalingsplan, dagbod og sikkerhedsstillelse
• Klar til underskrift

Prisen omfatter én standardiseret entreprisekontrakt eller én rammeaftale. Skal der derudover udarbejdes allonger eller lignende, får du et overslag, inden arbejdet går i gang. Ring og hør nærmere.

Tidsoverslaget er 2-6 timer for gennemgangen, vurderingen og svaret til bygherren. Tidsforbruget afhænger af antallet af påberåbte mangler og af omfanget af afleverings- og afhjælpningsprotokoller.

Har bygherren reklameret over mangler, gennemgår jeg reklamationen og forløbet og svarer på dine vegne. Ydelsen omfatter:

• Reklamationen - om den er kommet inden rimelig tid efter, at manglen er eller burde være opdaget
• Afhjælpningsretten - at du får arbejdet tilbage i stedet for at skulle betale for en andens
• Mangelsbegrebet - om forholdet er en mangel, eller om det følger af et materiale eller en anvisning, bygherren selv har krævet
• Følgeskader og driftstab - hvad du hæfter for, og hvad der er afskåret
• Svaret til bygherren - et begrundet svar på dine vegne

Tidsoverslaget er 2-6 timer for vurderingen, påkravet, ophævelsen og stadeforretningen. Tidsforbruget afhænger af, hvor langt byggeriet er nået, og om parterne er enige om arbejdets stade. Det afhænger også af, om alt materiale foreligger fra start.

En ophævelse kan ende ved voldgift eller domstolene. Jeg vurderer grundlaget og fører dig gennem forløbet, så det kan bære en sag, og der ikke er en finger at sætte på det. Jeg hjælper både entreprenører og professionelle bygherrer. Ydelsen omfatter:

• Ophævelsesgrundlaget - om misligholdelsen er væsentlig nok, og hvad det koster, hvis grundlaget ikke holder
• Påkravet - skrevet, så det kan fremlægges, når ophævelsen senere prøves
• Stadeforretningen - indkaldt samtidig med ophævelsen og holdt, før noget udbedres eller en ny entreprenør går i gang
• Sikkerhedsstillelsen - kravet til entreprenøren og garanten og de korte frister
• Opgørelsen bagefter - færdiggørelsen, det udførte arbejde og tabet

• Møde af 40 minutters varighed, hvis du kun har brug for afklaring
• Du sender dagsorden og eventuelle dokumenter på forhånd, så mødet er forberedt
• Konkrete svar på dine spørgsmål

Tidsoverslaget er 3-6 timer for gennemgangen, påkravet og én forhandlingsrunde. Tidsforbruget afhænger af entrepriseformen, af hvor mange poster bygherren bestrider, og af om alt materiale foreligger fra start.

Har bygherren ikke betalt slutregningen, gennemgår jeg opgørelsen og indsigelserne og sender et begrundet påkrav. Ydelsen omfatter:

• Slutopgørelsen - om den er endelig og fuldstændig, og om de nødvendige forbehold er taget
• Fristen - 25, 35 eller 60 arbejdsdage efter afleveringen, og hvilke krav der fortabes, hvis opgørelsen udebliver efter bygherrens påkrav
• Bygherrens indsigelser - hvad der er bestridt, og hvad der skal betales uanset uenigheden
• Renter og inddrivelsesomkostninger - hvad du kan kræve ud over hovedstolen
• Påkravet - et begrundet krav på dine vegne

Tidsoverslaget er 3-7 timer for gennemgangen, opgørelsen og henvendelsen til modparten. Tidsforbruget afhænger af antallet af ændringer og af, hvor godt tidsplanen og byggemødereferaterne er ført.

Er I uenige om en ekstraregning, en tidsfristforlængelse eller en dagbod, gennemgår jeg aftalen og forløbet og opgør kravet. Jeg hjælper både entreprenører og professionelle bygherrer. Ydelsen omfatter:

• Dagbodens tre betingelser - at frist og dagbod står klart i aftalen, at overskridelsen er noteret løbende, og at dagboden er varslet i rimelig tid
• Tidsfristforlængelsen - ændringer, bygherrens forhold, vejrlig og de øvrige grunde
• Ekstraarbejdet - om ændringen er forlangt skriftligt eller på et byggemøde, og om kravet om merbetaling er fremsat snarest muligt
• Dokumentationen - tidsplaner, byggemødereferater og bygherrens registrering af forlangte ændringer
• Opgørelsen og henvendelsen - et begrundet krav eller et begrundet afslag på dine vegne

• Voldgift eller domstol - hvad aftalen siger, og hvad der bedst kan betale sig
• Syn og skøn - spørgsmålene til skønsmanden og sikring af beviser
• Forældelse - om kravet skal afbrydes nu
• Omkostninger - overslag og dækning fra retshjælpsforsikringen
• Forlig - når en aftale er bedre end en afgørelse

Tidsoverslaget er 3-4 timer for gennemgangen. Tidsforbruget afhænger af sagens kompleksitet og omfanget af materiale. Det afhænger også af, om alt materiale foreligger fra start, eller om jeg skal bede om mere og gennemgå det.

Jeg gennemgår erhvervslejekontrakten, før du skriver under, og peger på de vilkår, der binder dig. Gennemgangen omfatter:

• Uopsigelighed - om kun den ene part er bundet, og hvor længe
• § 14-klausul - om vilkårene kan væltes efter 8 år
• Afståelsesret - om retten er fraveget
• Vedligeholdelse og istandsættelse - hvad der er lagt over på dig

Har du en udlejningsejendom og brug for en vurdering eller hjælp til en tvist med en lejer i et bestående lejeforhold, håndterer jeg den for dig. Det kan for eksempel være:

• Regulering af lejen - efter kontrakten eller efter reglerne om markedsleje
• Adgang til lejemålet - når du skal ind i lokalerne
• Vedligeholdelse og istandsættelse - hvad lejeren skal
• Afståelse - om der er vægtige grunde til at nægte en ny lejer
• Lejerens krav - mangler og afslag i lejen

Omfanget afhænger af sagen, så prisen aftales i den enkelte sag.

Tidsoverslaget er 2-3 timer for gennemgangen, vurderingen og ophævelsen. Tidsforbruget afhænger af sagens kompleksitet og omfanget af materiale. Det afhænger også af, om alt materiale foreligger fra start, eller om jeg skal bede om mere og gennemgå det.

En ophævelse kan føre til en sag i fogedretten og en retssag bagefter. Jeg vurderer grundlaget og fører dig gennem påkrav og ophævelse, så hvert skridt kan dokumenteres, og der ikke er en finger at sætte på forløbet. Ydelsen omfatter:

• Ophævelsesgrundlaget - om der er en grund i erhvervslejelovens § 69, og om misligholdelsen er væsentlig nok
• Påkravet - skriftligt, efter sidste rettidige betalingsdag, med udtrykkelig advarsel og ét klart beløb
• Fremkomsten - beviset for, at påkrav og ophævelse er kommet frem
• Ophævelsen - til rette tid, så den holder i fogedretten og i en retssag bagefter
• Genudlejning - pligten til at begrænse tabet

Er du erhvervsdrivende og uenig med din udlejer, mens lejeforholdet består, vurderer jeg sagen og håndterer den for dig. Det kan for eksempel være:

• § 14-regulering - om klausulen er gyldig, om kravet kommer for tidligt, og om den krævede leje svarer til markedslejen
• Afståelse - om afståelsesretten er fraveget, og om udlejer har vægtige grunde til at nægte
• Vedligeholdelse og istandsættelse - hvad der er lagt over på dig
• Opsigelse eller ophævelse fra udlejer - om den er gyldig, og om du er erhvervsbeskyttet
• Dit svar til udlejeren - hvad du skal gøre, før fristen udløber

Omfanget afhænger af sagen, så prisen aftales i den enkelte sag.

Tidsoverslaget er 1-2 timer for vurderingen. Tidsforbruget afhænger af sagens kompleksitet og omfanget af materiale. Det afhænger også af, om alt materiale foreligger fra start, eller om jeg skal bede om mere og gennemgå det.

Vil du opsige din erhvervslejer, vurderer jeg, om det kan lade sig gøre. Jeg gennemgår:

• Opsigelsesgrunden - for eksempel egen brug, nedrivning eller ombygning
• Erhvervsbeskyttelsen - om opsigelsen skal bestå en rimelighedsvurdering
• Formkrav og varsel - om opsigelsen bliver gyldig
• Godtgørelse - hvad en opsigelse kan koste dig

• Møde af 40 minutters varighed, hvis du kun har brug for afklaring
• Du sender dagsorden og eventuelle dokumenter på forhånd, så mødet er forberedt
• Konkrete svar på dine spørgsmål

Jeg gennemgår handlens dokumenter sammen med dig, før du skriver under. Ydelsen omfatter:

• Købsaftalen - om vilkårene passer til handlen, typisk SEGES' standardkontrakt
• Sælger-køber-erklæringen - sælgers svar og de spørgsmål, der har afgjort sager i retspraksis
• § 4 - hvad det betyder, at du skriver under på at have undersøgt hesten
• Veterinærundersøgelsen - hvilken undersøgelse der giver mening, herunder røntgen
• Fristerne - de to reklamationsfrister fra købsdagen
• Pant og risiko - om hesten er pantsat, og hvornår risikoen går over
• Sælgers ansvarsfraskrivelse - hvad den dækker, og hvornår den ikke holder
• Voldgiftsklausulen - om den er gyldig og fornuftig
• Civilkøb eller handelskøb - hvilke regler der gælder

Tidsoverslaget er 2-5 timer. Tidsforbruget afhænger af, hvor mange gange udkastet skal frem og tilbage mellem os, og af hvor meget forhandling med køberen om vilkårene der bliver.

Jeg udarbejder købsaftalen for dig som sælger. Ydelsen omfatter:

• Købsaftalen - SEGES' standardkontrakt udfyldt og tilpasset handlen
• De særlige vilkår - det, standardkontrakten ikke dækker
• Sælger-køber-erklæringen - hvordan dine svar formuleres
• Oplysningspligten - hvad køber bør oplyses om, og hvad der ikke behøver at fremgå

Tidsoverslaget er 2-6 timer for gennemgangen af købers reklamation og ophævelse, vurderingen og dit skriftlige svar. Tidsforbruget afhænger af, hvor meget dyrlægemateriale der er, og om køberen har opgjort et krav. Det afhænger også af, om alt materiale foreligger fra start.

Har køberen hævet købet, vurderer jeg, om reklamation og ophævelse holder, og forbereder dit svar og din dokumentation, så din position kan bære en sag. Ydelsen omfatter:

• Fristerne - om køberen har reklameret og hævet i tide efter købeloven og købsaftalen
• Grundlaget - om manglen er væsentlig, og om køberen kan bevise, at den var der ved overtagelsen
• Dit svar og din dokumentation - journaler, træning og dyrlægefund
• Kravet - tilbageleveringen og køberens opgørelse, post for post

Tidsoverslaget er 2-3 timer for udarbejdelsen af lejekontrakten. Tidsforbruget afhænger af sagens kompleksitet, omfanget af materiale og antallet af udkast til kontrakten. Det afhænger også af, om alt materiale foreligger fra start, eller om jeg skal bede om mere og gennemgå det.

Jeg udarbejder lejekontrakten på Typeformular A10 og hjælper dig med at udfylde den. Ydelsen omfatter:

• Typeformular A10 - lejekontrakten for beboelse udfyldt fra start til slut
• § 11 - særlige vilkår, for eksempel indvendig vedligeholdelse og tidsbegrænsning
• Lejelovens formkrav - så vilkårene holder over for lejeren
• Rådgivning om udlejningen i øvrigt

Tidsoverslaget er 1-2 timer for vurderingen. Tidsforbruget afhænger af sagens kompleksitet og omfanget af materiale. Det afhænger også af, om alt materiale foreligger fra start, eller om jeg skal bede om mere og gennemgå det.

Vil du opsige din lejer, for eksempel til egen brug, vurderer jeg, om det kan lade sig gøre. Det omfatter:

• Lejekontrakten og registreringen - om en opsigelse overhovedet er mulig
• Opsigelsesgrunden - om den er omfattet af loven
• Betingelserne - så opsigelsen bygger på en hensigt, der holder, hvis lejeren gør indsigelse
• Formkravene - skriftlighed, begrundelse og varsel

• Huslejenævnet - sagen og dokumentationen
• Boligretten - når nævnets afgørelse skal prøves
• Frister - som ofte er korte
• Omkostninger - overslag, før sagen går i gang

Læs om retshjælpsforsikring og hvad en retssag koster.

Kommer din lejer med krav, mens lejeforholdet består, håndterer jeg dem for dig. Det gælder typisk:

• Mangler ved lejemålet - lejerens krav om udbedring eller afslag i huslejen
• Adgang til det lejede - når du skal ind i lejemålet
• Lejekontraktens vilkår - hvad der er aftalt, og hvad loven tillader
• Fristerne - som ofte er korte

Omfanget afhænger af lejerens krav, så prisen aftales i den enkelte sag.

Tidsoverslaget er 2-3 timer for gennemgangen, vurderingen og ophævelsen. Tidsforbruget afhænger af sagens kompleksitet, omfanget af materiale og antallet af udkast til påkrav og ophævelse. Det afhænger også af, om alt materiale foreligger fra start, eller om jeg skal bede om mere og gennemgå det.

En ophævelse kan føre til en udsættelsessag i fogedretten og en retssag bagefter. Jeg vurderer grundlaget og fører dig gennem påkrav og ophævelse, så hvert skridt kan dokumenteres, og der ikke er en finger at sætte på forløbet. Det omfatter:

• Ophævelsesgrundlaget - om betingelserne i lejelovens § 182 er opfyldt
• Påkravet - skriftligt og ikke digitalt, til rette tid, med udtrykkelig advarsel og ét klart beløb
• Fremkomsten - beviset for, at påkrav og ophævelse er kommet frem
• Ophævelsen - så den holder i fogedretten og i en retssag bagefter

• Møde af 40 minutters varighed, hvis du kun har brug for afklaring
• Du sender dagsorden og eventuelle dokumenter på forhånd, så mødet er forberedt
• Konkrete svar på dine spørgsmål

• Vurderingen - kontrakten, korrespondancen og beviserne
• Domstol eller voldgift - hvad aftalen siger
• Erhvervsretshjælpsforsikring - jeg undersøger, om virksomhedens erhvervsretshjælpsforsikring kan dække sagen, og søger om dækning, hvis det er muligt
• Omkostninger - overslag og løbende opfølgning
• Forlig - når en aftale er bedre end en dom

• Møde af 40 minutters varighed, hvis du kun har brug for afklaring
• Du sender dagsorden og eventuelle dokumenter på forhånd, så mødet er forberedt
• Konkrete svar på dine spørgsmål

• Aftale mellem ejerne af selskabet
• Vilkår om ejerskab, beslutninger, exit og konflikter
• Tilpasset jeres selskab og situation

• Stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog
• Registrering hos Erhvervsstyrelsen
• Gebyr til Erhvervsstyrelsen er ikke omfattet

• Møde af 40 minutters varighed, hvis du kun har brug for afklaring
• Du sender dagsorden og eventuelle dokumenter på forhånd, så mødet er forberedt
• Konkrete svar på dine spørgsmål

• Stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog
• Registrering hos Erhvervsstyrelsen
• Gebyr til Erhvervsstyrelsen er ikke omfattet

• Samarbejdsaftaler - roller, betaling og ophør
• Ansættelseskontrakter - de vigtigste vilkår
• Kunde- og leverandøraftaler - ansvar og betalingsvilkår
• Gennemgang - af kontrakter, du har fået tilsendt
• Ophør og misligholdelse - hvad der sker, når samarbejdet slutter